Spisu treści:
- Czy masz prawo ubiegać się o przedłużenie czasu?
- Proces żądania przedłużenia czasu
- Dokumenty uzupełniające w procesie roszczenia
- Dodatkowe elementy do rozważenia podczas żądania przedłużenia czasu
- Przykładowy list zatwierdzający przedłużenie czasu:
Wideo: Gwarancja i rękojmia w umowach IT: fakty i mity 2024
Przedłużenia czasu umowy są oparte na możliwości wykazania, że opóźnienia wystąpiły w harmonogramie budowy, wpływającym na datę zakończenia projektu. Wszystkie przedłużenia czasu wynikają z opóźnień spoza kontroli wykonawcy, a wiele z nich wiąże się z żądaniami zleceń zmiany. Wnioski o przedłużenie terminu są zwykle określone w postanowieniu umownym i muszą być zgodne z instrukcjami i wytycznymi zawartymi w wytycznych dotyczących umowy.
Czy masz prawo ubiegać się o przedłużenie czasu?
Wnioski o przedłużenie czasu można uznać za ważne w kilku różnych okolicznościach:
- Kwestie prawne mają wpływ na realizację projektu lub wyniki wykonawcy.
- Przedmioty o długim prowadzeniu zamówione przez właściciela nie zostały odebrane.
- Właściciel prosi o opóźniony start.
- Wymagana jest nowa lub dodatkowa praca nieobjęta pierwotnym zakresem lub zamówieniem.
- Występują niezwykłe lub niesprzyjające warunki pogodowe.
- Warunki podpowierzchniowe różniące się od planów są napotykane.
Ważne jest również podkreślenie, że przedłużenia czasu można odmówić z następujących powodów:
- Opóźnienia spowodowane przez podwykonawców
- Niewystarczająca lub niewystarczająca liczba pracowników
- Niewystarczający wynik przez wykonawcę, w szczególności w zakresie pozyskiwania długich przedmiotów wiodących
- Projekt ma wpływ na normalne opóźnienia pogodowe
- Niewystarczający dowód lub dowód, że w metodzie ścieżki krytycznej wystąpiły nieodwracalne opóźnienia spowodowane przez wykonawcę lub jego strony
Bardzo ważne jest, aby przechowywać wszystkie zmiany, dokumenty, wiadomości e-mail i harmonogramy, które mogą uzasadnić Twoją prośbę.
Proces żądania przedłużenia czasu
W przypadku prośby o przedłużenie czasu, należy wykonać pewne czynności, aby upewnić się, że rozszerzenie zostało zatwierdzone. Zwykle wykonawca powinien powiadomić kierownika projektu, gdy problem może wpłynąć na harmonogram projektu.
List formalny należy skierować do administratora kontraktu z prośbą o przedłużenie terminu oraz powody, dla których należy dodać te dni do harmonogramu budowy.
Administrator kontraktu powinien następnie przesłać list do kierownika projektu w celu oceny i zatwierdzenia lub odrzucenia. W przypadku przyznania przedłużenia czasu kierownik projektu musi odpowiedzieć pisemnie, a wydane polecenie zmiany musi zostać wydane. Niektóre umowy określają, że żądania przedłużenia czasu muszą zostać zakończone w określonym przedziale czasowym, aby uniknąć automatycznego odrzucenia.
Dokumenty uzupełniające w procesie roszczenia
Poprawnie przedłożone przedłużenia czasu muszą zawierać konkretne informacje uzupełniające:
- Powiadomienie o konkretnym problemie powodującym opóźnienia
- Lista problemów z harmonogramu projektu, na które wpływa problem opóźnienia
- Dokładna liczba żądanych godzin, z określeniem dni roboczych lub dni kalendarzowych
- Szkice, fotografie lub zdjęcia
- Zalecenia dla administratora kontraktu
- Opis działań podjętych przez wykonawcę w celu uniknięcia lub zminimalizowania innych opóźnień
- Alternatywne rozwiązania przedstawione administratorowi kontraktu
- Komunikaty zespołu budowlanego dotyczące możliwych opóźnień i problemów związanych z konkretną sytuacją
Dodatkowe elementy do rozważenia podczas żądania przedłużenia czasu
Prośba o przedłużenie czasu powinna również uwzględniać następujące kwestie:
- Dni kalendarzowe to nie to samo co dni robocze.
- Ubezpieczenia i obligacje będą musiały zostać ponownie wydane na okresy dłuższe.
- Zimowe dni są krótsze i zwykle mniej produktywne niż letnie dni.
- Żądane rozszerzenia powinny wystarczyć do pokrycia wszystkich opóźnień, w tym dodatkowych elementów, na które może mieć wpływ.
- Po zatwierdzeniu tego samego produktu nie zostanie przyznany dodatkowy czas.
- W przypadku dalszego opóźnienia konieczne jest tylko jedno roszczenie.
Pismo o przedłużeniu czasu powinno być zwięzłe i musi odnosić się do klauzuli umownej, która pozwala na złożenie wniosku i przedstawić dowody uzasadniające opóźnienie oraz proponowany plan naprawczy. Powinno również obejmować szkody (jeśli występują), liczbę żądanych dni kalendarzowych lub dni roboczych oraz działania, na które zmiany mają wpływ.
Przykładowy list zatwierdzający przedłużenie czasu:
Nazwa wykonawcy
Adres kontrahenta
Nazwa kontraktu
Numer kontaktowy
Przedłużenie czasu
Odnoszę się do twojego wniosku o przedłużenie terminu z dnia [wstaw datę roszczenia] zgodnie z klauzulą [wstawić odpowiednią klauzulę umowną] do Ogólnych warunków umowy, Zleceniodawca udziela przedłużenia / czasu: [wpisać liczbę dni, o które wystąpiono i powody przedłużenia czasu].
Umowna data zakończenia (poprzednio przedłużona) to [wstaw datę zakończenia umowy, w tym wcześniejsze zatwierdzenia przedłużenia czasowego]. To przedłużenie [liczba dni] dni powoduje [wstawienie daty nowego zakończenia] Umownej daty ukończenia.
Podpisane przez
Osoba upoważniona
Dowiedz się więcej o kontraktach budowlanych na sumę ryczałtową
Dowiedz się o kontraktach ryczałtowych w budownictwie, najbardziej uznanym formularzu umowy, z którym zakres jest jasny, a warunki są dobrze określone.
Jak zlokalizować i zażądać Online Probate Court Records
Oto przewodnik krok po kroku, w jaki sposób można znaleźć online aktów sądowych spadkowych i zażądać kopii dokumentów spadkowych.
Jak zlokalizować i zażądać Online Probate Court Records
Oto przewodnik krok po kroku, w jaki sposób można znaleźć online aktów sądowych spadkowych i zażądać kopii dokumentów spadkowych.